青岛市建筑工程施工合同范本

滁州律师网 www.cz148.net

  青岛市建筑工程施工合同范本
  
  青岛市建筑工程施工合同
  
  发包人(全称)：_________ 承包人(全称)：_________
  
  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
  
  一、工程概况
  
  工程名称：_________
  
  工程地点：_________
  
  工程规模及结构特征：_________
  
  工程承包范围：_________
  
  工程立项批准文号：_________
  
  资金来源：_________
  
  二、合同工期
  
  开工日期：_________
  
  竣工日期：_________
  
  合同工期总日历天数_________天。
  
  三、质量标准
  
  工程质量标准：_________
  
  四、合同价款
  
  币种：_________
  
  合同总价(大写)：_________元(小写)￥：_________元
  
  综合单价或费率：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)
  
  五、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括：
  
  1、本合同协议书;
  
  2、中标通知书(适用招投标工程);
  
  3、投标文件(适用招投标工程);
  
  4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);
  
  5、本合同专用条款和补充条款;
  
  6、本合同通用条款;
  
  7、标准、规范及有关技术文件;
  
  8、图纸;
  
  9、工程量清单;
  
  10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
  
  11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;
  
  12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
  
  六、词语含义
  
  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
  
  七、承包人承诺
  
  承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。
  
  八、发包人承诺
  
  发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
  
  九、合同生效
  
  本合同订立时间：_________年_________月_________日
  
  订立地点：_________
  
  发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。
  
  发包人(公章)：_________ 承包人(公章)：_________
  
  住所：_________ 住所：_________
  
  法定代表人：_________ 法定代表人：_________
  
  委托代理人：_________ 委托代理人：_________
  
  电话：_________ 电话：_________
  
  传真：_________ 传真：_________
  
  开户银行：_________ 开户银行：_________
  
  账号：_________ 账号：_________
  
  邮政编码：_________ 邮政编码：_________
  
  _________年____月____日 _________年____月____日
  
  综上所述，青岛市建筑工程施工合同，主要是双方进行承诺，即承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务

·劳动合同争议仲裁程序
      现如今劳动合同已经普遍的出现在各个公司企业的用人合同中，随之而来的就是劳动合同争议，我们有必要了解劳动合同争议仲裁程序，仲裁审查受理和仲裁提交材料。它切实关系到我们每一位的合法利益，下面请跟随我们一起在下文中进行具体了解。 一、劳动合同争议仲裁程序 1、登记：劳动争议仲裁委员...

·签约劳动合同的前提条件？
      签约劳动合同的前提条件有哪些1、签订合同时，劳动者首先要弄清单位的基本情况，要判断是否是合法企业，它的法人代表姓名、单位地址、电话要知道，这些信息可以通过上网查询工商登记信息获取，同时，要求将这些内容明确写在合同中。2、劳动者要弄清自己的具体工作，并在合同中表明工作的内容和具体地...

·所谓的事实用工与被用关系是指相对于由雇佣者与雇佣
      所谓的事实用工与被用关系是指相对于由雇佣者与雇佣员工签订的用工合同调整的用工与被用关系来说的，指用工与被用关系的用工者与被用工者当事人在确立用工与被用关系或变更用工与被用关系时，不是依据法律的要求签订书面的雇佣者与雇佣员工签订的用工合同，但符合确立用工与被用关系的其他构成要件，劳...

·工伤鉴定机构有哪些
      工伤鉴定机构有哪些 劳动鉴定机构的组织形式一般为“劳动鉴定委员会”，在有的中小型企业称为“劳动鉴定小组”。县以上劳动鉴定委员会一般由劳动、卫生、人事等行政管理部门和工会的主管领导组成。少数地方还吸收物价、民政等部门的同志和大医院院长参加。劳动鉴定委员会主任大都由劳动行政部门的主...

·被害人死亡有误工费的可能性有多大可以获得误工费赔偿
      被害人死亡有误工费的可能性有多大可以获得误工费赔偿。根据以下最高院司法解释：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》【法释字(2003)20号】第十七条：受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住...

·在我们工作的途中
      在我们工作的途中，有的时候会受到一些伤害，但是这些伤害我们是可以去进行工伤鉴定的。在我国劳动法中有着关于工伤鉴定的相关的规定，但是很大一部分人对于这程序都不是很清楚。下面我们就以工伤鉴定后通知本人吗？这一个问题为切入口进行讲解。 工伤认定、工伤鉴定结论都必须通知到工伤职工本人工伤...

·企业工龄买断钱算不算夫妻共同财产是夫妻共同财产
      企业工龄买断钱算不算夫妻共同财产是夫妻共同财产。参照最高人民法院《婚姻法解释(二)》中有关军人复员费、自主择业费的规定处理。(法客帝国按：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第十四条规定“人民法院审理离婚案件，涉及分割发放到军人名下的复员费、自主择...

·劳动关系客体是指什么？
      员工在企业工作，获得企业发放的报酬，并签订劳动合同，双方就构成劳动关系。劳动关系是受法律保护的一种关系，劳动关系中包括了劳动者与用人单位，在我国法律中，构成劳动关系的要件包括了劳动关系的主体与客体。那劳动关系客体是指什么?我们整理了相关的知识。一起通过以下文章来了解一下吧。 一...

·公司可以扣工资吗
      在公司制度中不能有扣工资的条款，即使有也是无效的。现在企业没有权利对员工进行罚款，因为政企分离以后，企业已经没有行政管理权，所以也就不能对员工进行罚款，除非是员工的行为给企业造成了损失。目前我国境内无论何种类型的企业，都因为没有了行政管理权，而没有权利对本企业的员工进行罚款。因此...

·烟台工伤鉴定费用多少钱
      当员工在用人单位受了工伤的亲况下，员工是否做工伤鉴定是根据自己的意愿来选择的，当然，在确定做工伤的情况下，更有利于员工的工伤赔偿，那么在烟台，烟台工伤鉴定费用多少钱?我们根据问题总结了以下资料，希望对你有帮助： 做工伤鉴定需要多少钱 (一)收费依据：自治区物价局、财政厅《关于...

·劳动合同签订日期未填有效吗？
      劳动合同签订日期未填有效吗?签订日期并不是必备条款，所以合同时具有法律效力的;劳动关系的确定是以用工之日就开始了，和劳动合同上面的签订日期无关;且签订日期并不是法律规定的必备条款，所以，这份合同有效。具体的劳动关系的形成是您上班第一天开始起算的;而不是签订合同的第一天;可以通过工...