建筑工程施工承包合同范本是怎样的

滁州律师网 www.cz148.net

  建筑工程施工承包合同范本是怎样的？ 建设工程施工承包合同书
  发包方：——————（以下简称甲方）
  承包方：——————（以下简称乙方）
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将——————工程承包给乙方施工。为了加强管理，健全经济责任制，经双方商定签订本合同，以供双方共同信守：
   第一条 工程概况
  一、建设单位：——————
  二、工程名称：——————
  三、工程内容：——————
  四、工程地点：——————
  五、工程总造价：——————
   第二条 工程质量
  以建设单位提供的施工图纸为依据，严格按照国家施工规范及验收标准进行
  施工，严格执行甲方有关质量检验的管理规定，确保工程达到国家验收标准的合
  格标准。
   第三条 工程工期
  本工程总工期为：————。
  由于乙方原因不按合同工期竣工，承担甲方与建设单位签订合同责任。
  （具体开工见开工报告）
   第四条 材料供应
  一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。
  二、无论是何种采购材料，建设单位、联合双方都有权对材料机械审验，不合格产品不得进场，并符合环保要求。乙方均应按照甲方Q/WJY-B-13-02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理，建立材料供应商动态信息台账。
   第五条 机械及料具的投入方式
  一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规
  律租赁使用。
  二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定，对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验，经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。
   第六条 结算与付款方式
  一、结算方式：按甲方与建设单位合同书执行
  二、付款方式：按甲方与建设单位合同书执行
  三、乙方按工程结算总价的
  向甲方承担管理费用（不含税金），同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。
  四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准，24小时内付款。
  五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。
   第七条 工程保证金
  为确保合同履约，乙方必须向甲方交纳工程履约保证金万元（或者用价值相等的财产作抵押）。工程保证金属于履约性质，不计利息。工程保证金的返还，在工程完工备案后，乙方无违约现象，且无拖欠材料款和民工工资情况下，分阶段返还；若有违约，按违约处罚后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同约定的目标，除按本合同处罚外，工程保证金概不退还。
  综上所述就是我们为您整理的有关于建筑工程施工承包合同范本的知识，在上述文章中，我们为您从七个方面介绍的建筑工程承包合同，我们希望这些涉及自身利益的文件还是交由律师来整理，因为这样会更加全面的维护自己的利益，

·劳动争议仲裁审理期限是多久？
      劳动争议仲裁审理期限是多久？一、劳动争议仲裁时效 1、劳动争议仲裁时效，是指当事人因劳动争议纠纷要求保护其合法权利，必须在法定的期限内向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，否则，法律规定消灭其申请仲裁权利的一种时效制度。2008年5月1日后受理的劳动争议案件适用《劳动争议调解仲裁法》...

·建筑工程施工总承包合同有哪些
      建筑工程施工总承包合同有哪些内容? 建筑工程施工总承包合同 发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一...

·气胸工伤申请需要提供哪些资料
      气胸工伤申请需要提供哪些资料?(一)工伤认定申请表;(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。用人单位应当自事故伤害发生之...

·处理劳动争议的必经程序是什么?
      处理劳动争议的必经程序是什么 在工作的时候，经常有员工抱怨工作太辛苦，工资太低，加班时间太长等等的问题，及劳动者与雇佣方产生的劳动争议经常发生，尤其是近几年您的维权意识的增加，劳动争议也愈演愈烈。那么劳动争议发生之后，我们劳动者该怎么办呢，那些是必须要做的，今天我们就处理劳动争...

·劳务纠纷打什么电话当有劳务纠纷的时候
      劳务纠纷打什么电话当有劳务纠纷的时候，需要打相关的人力资源保障部门的统一服务电话号码，可以拨打12333向有关部门进行投诉，其固定的电话主要是用于当地的人力资源保障局的相关业务和信息咨询，保障信息的公证公开，当出现纠纷时用于投诉或者举报，还能查询相关的社保账户信息等。目前，全国大...

·解除劳动合同的主要情形有哪些？
      劳动者和用人单位签订了劳动合同之后如果不想在用人单位继续工作的话是可以跟用人单位协商之后解除劳动合同的，当然也可以单方面解除，但是必须要满足一定的条件，那么解除劳动合同的主要情形有哪些呢，以下是我们为您整理的相关资料希望可以帮助到您。 常见劳动合同解除的情形有： 1、用人单位...

·水利工程质量检测规定是如何规定的？
      水利工程质量检测规定是如何规定的？ 为了协调地表水与地下水之间的关系，不少企业兴修水利工程，鉴于此，国家立法机关制定了相关的法律规范，对水利工程质量检测办法、检测的内容等都做了概括性的规定。由于不少朋友不知道水利工程质量检测规定是如何规定的，故而我们为您整理了下列相关信息。 ...

·一、劳动合同法第19条规定的内容是什么?
      一、劳动合同法第19条规定的内容是什么?《劳动合同法》第19条规定的内容是 劳动合同期限三个月以上不满一年的。试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定...

·工程款优先受偿权的诉讼时效该怎么计算？
      工程款优先受偿权的诉讼时效该怎么计算？现在随着工程建设项目的不断增多，建设工程施工问题尤其是工程款优先受偿权问题成为法院受理案件中比较常见的类型，建设工程施工合同工程款优先受偿权的诉讼时效一般适用两年同时诉讼时效的起算点也存在着众多情形和争议，下面随的我们了解下。 一、我国法律对...

·入职没签合同有工资吗？
      很多刚毕业的大学生初入社会，不知道工资的分配制度还有劳动法的相关规定，现如今，有的用人单位会违反法律的相关规定，不与劳动者签订劳动合同，在这种情况下，劳动者是可以自动离职的。那么入职没签合同有工资吗？一、入职没签合同有工资吗？没签劳动合同自动离职有工资1、劳动者自动离职的，属于违...

·一、人力资源师劳动合同需要包含的内容是什么?
      一、人力资源师劳动合同需要包含的内容是什么? 人力资源师劳动合同需要包含的内容是：劳动合同期限;工作内容和工作地点;工作时间和休息休假;劳动报酬;劳动保护、劳动条件和职业危害防护;双方协商一致，约定下列条款：(双方协商);其他事项等。劳动者与用人单位需要签订劳动合同，以保障双...