建筑砂石购销合同包括什么内容？

滁州律师网 www.cz148.net

  建筑砂石购销合同包括什么内容？建筑砂石购销合同
   甲方： (以下简称甲方)
   乙方： (以下简称乙方)
  依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
   一、供货内容、地点及期限：
  1、交货地址：
   二、供货起止时间：
   三、供货单价：
  开口石：93元/ 立方米(产地：灞桥);沙子:45元/立方米(产地：渭河);毛石：70元/立方米(产地：灞河以东)。
   四、质量要求及验收标准：
  甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起日内书面通知乙方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的沙石运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在日内换送合格沙石。
   五、供货期限：
  从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量万立方米。
   六、运输费用及费用负担：
  运输费及卸车费由乙方承担。
   七、工程款的支付及结算：
  1、工程首付款按照每个标段万元人民币(共两个标段)动工后按每周完成沙石总价款的预付。工程结束个月之内支付尾款。
  2、材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。
  3、乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
   八、如有未经事项在此填写：
   九、违约责任：
  1、如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。
  2、乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量因素)视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的 %作违约金。
  3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
  4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
  5、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
  6、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
  7、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
  8、本合同一式份，由甲、乙双方各执正本一份、副本份。
  订立合同人：
  甲方：_____(盖章)　　　　　乙方：____ (盖章)
  代理人：_____(盖章)　　　　代理人：__ _(盖章)
  负责人：_____(盖章)　　　　负责人：_ __(盖章)
  地址：_______　　　　　　地址：______
  电话：_______　　　　　　　电话：______
  开户银行、帐号开户银行、帐号
  ____年__月__日
   建筑砂石购销合同的特别之处就在于合同标的的特殊性，作为合同标的的建筑砂石，不同的建筑公司都会有不同的质量要求，这往往与工程的类型息息相关。不过在具体的签订过程中，往往会产生我们不能预知的问题出现。所以，如果您还有其他问题的话

·违法建筑的危害有哪些？
违法建筑的危害有哪些？违法建筑是城市发展的一个阻碍因素，一直以来，违建问题在全国各地都存在，因违建带来的问题也较多，尤其是违建存在安全隐患也令人关注。众所周知的是违法建筑一定有危害，只是危害的程度不同而已，等到人身安全已经受到侵害的时候，后悔也来不及。那么违法建筑的危害有哪些？下...

·建筑模板购销合同怎么写？范本是怎样的？
建筑模板购销合同怎么写？范本是怎样的？建筑模板购销合同书甲方：(供货方) 乙方：(购货方) 乙方因建筑需要，向甲方购买建筑模板等专业材料，根据国家《民法典》第五百九十六条、135条、141条、115条等《买卖合同》法律条款，本着友好合作及互惠互利精神，遵守诚实守信原则，一...

·工程施工合同中履约保证金纠纷
现代社会的贸易不仅大量存在，而且涉及的合同标的也越来越大。一份合同的履行，需要合同的各方严格按照合同的约定来履行自己的义务。可是，理想往往比较美好，现实中并不是各方都会负责，一方的违约可能直接给向对方造成重大损失。在这种情况下，很多...

·建筑法律顾问服务内容有哪些？
建筑法律顾问服务内容有哪些？ 1.工程招投标(项目谈判)阶段 1.1 协助企业调查拟承包工程的承包人主体资格、资信状况、履约能力及其他状况，避免企业遭受承包人履约不能的商业风险。 1.2 企业以非招投标方式发包工程的，就企业以此种方式发包工程的合法性提供法律建议或意见、参与...

·建筑分公司签订总包合同是属于有效的吗？
建筑分公司签订总包合同是属于有效的吗？一、建筑分公司签订总包合同是属于有效的吗？首先，分公司属于总公司的组成部分，不能对外独立承担民事责任，其对外行为的法律后果由总公司承担，其次，分公司经总公司授权，可以总公司资质在其持有的营业执照中所核准的经营范围对外承接工程，以自己或...

·建筑公司法人的风险都包括哪些情形
建筑公司法人的风险都包括哪些情形您在生活中，不管被赋予什么样的角色，其实不同的社会职位都有享有不同的权利，同时也有相应的义务和责任，这都是相互的。担任公司的法人代表自然也是如此，在我国的公司法和民法总则当中都对公司法人有着相关的要求。下面我们为您介绍的就是建筑公司法人的风险都包括...

·建筑资质办理要什么流程 ?
建筑资质办理要什么流程 ?一、建筑资质办理要什么流程 1、办建筑资质，首先要准备资质标准里要求的人员，包括二级建造师5人。中级工程师6人。八大员15人。中级技工30人。其中，二级建造师要求建筑工程专业4 人、机电工程专业1人。中级工程师必需有结构、给排水、电气专业。 2、人...

·建筑安全责任书范本格式是什么?
建筑安全责任书范本格式是什么任何工程在施工过程当中，施工人员的安全应该是放在首位的，其次才应该是建筑工程的质量问题。所以有些施工队为了防止人为的原因，造成一些不必要的安全事故，会要求员工和公司签订安全责任书。一般我国建筑行业所有的建筑安全责任书范本格式基本上都是大同小异的。建筑...

·个人能签订劳务承包合同吗？
《建筑法》第十二条规定："从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员：（三）有从事相关建筑活动所应有的技装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。...

·怎么确定定建设工程项目的实际施工人
法院认为的实际施工人一般是指，对相对独立的单项工程，通过筹集资金、组织人员机械等进场施工，在工程竣工验收合格后，与业主方、被挂靠单位、转承包人进行单独结算的自然人、法人或者其他组织。若当事人仅提交了部分施工协议等材料，但未能提供案涉工程项目的施工记录、工程签证单、领款单、工程...