工期索赔条件和依据有哪些

滁州律师网 www.cz148.net

  工期索赔条件和依据有哪些？
  
  在工程进行中存在许多不确定因素，导致工程实际进程受到干扰，不少承包人因为非自身因素引发的工程无法如期完成，而向相关业主提出工期索赔，顺延工期，那么工期索赔条件及具体依据有哪些，下面我们就给您介绍一下：
  
  工期索赔条件和依据有哪些？
  
  
  (一)工期索赔的具体依据
  
  承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：
  
  (1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
  
  (2)合同双方认可的详细进度计划;
  
  (3)合同双方认可的对工期的修改文件;
  
  (4)施工日志、气象资料;
  
  (5)业主或工程师的变更指令;
  
  (6)影响工期的干扰事件;
  
  (7)受干扰后的实际工程进度等。
  
  　　《民法典》（2021年1月1日起实施）第八百零七条??发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
  
  (二)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件
  
  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
  
  (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
  
  (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
  
  (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
  
  (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
  
  (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
  
  (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
  
  (7)专用合同条款中约定的其他情形。
  
  因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
  
  以上就是编者收集的关于工期索赔条件及相关依据。特别要提醒您的是，要提出工期索赔时要严格按照合同规定的工程工期进程要求、实际执行工程的气象情况及受干扰后的工程进程情况等，另外提出工期索赔，要确保发包人没有提供好合同里签订的要求，才能对其提出工期索赔。

·今年国庆中秋加班工资怎么算
      今年国庆中秋加班工资怎么算 一、今年国庆中秋加班工资怎么算 国庆中秋加班工资，用人单位每天需支付不低于工资的300%的工资报酬。 《劳动法》第四十四条规定， 有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬： 1、安排劳动者延长工作时间的...

·被辞退后加班费还能讨回吗
      被辞退后还可以要加班费的。在职期间加班的话，单位应该根据实际情况支付加班费，如果在辞职后还没有支付的话，可以持加班记录等实际证据和单位协商要求支付，如果单位拒不支付的，可以去当地人社局的劳动监察大队举报投诉或者申请劳动仲裁。《劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位...

·一、销售可不可以随时辞职?
      一、销售可不可以随时辞职? 1、员工提前30天以书面形式通知单位即可解除劳动关系 ，否则属于违法解除。 2、如无符合劳动法规定的况业限制协议及服务期协议，员工离职均不能收取违约金。 3、如员工违法解除劳动合同，单位有证据证明造成了经济损失，可以另行主张赔偿。 二、什么情况...

·抹灰工程质量问题保障的措施是怎样的？
      抹灰工程质量问题保障的措施是怎样的？ 在我们的现实生活当中，为了保证各种各类工程，它的质量过关，我们国家也采取了许多的合理有效的措施。但即使这些措施存在也发生了许多质量问题。这在一定程度上要求我们还必须继续的关注工程质量。那么抹灰工程质量问题保障的措施是怎样的?下面为您介绍。 ...

·工伤伤残等级鉴定标准及赔偿标准是怎样的？
      劳动工作人员每日辛苦工作，为单位创造财富和价值，劳动人员的人身权利应当受到保护。若在工作过程中不小心身体受到了伤害，劳动人员该如何判定自己是否属于工伤以及该有怎样的赔偿方式呢？下面来看看 工伤伤残等级鉴定标准及赔偿标准是怎样的。 一、工伤伤残等级鉴定标准及赔偿标准 1、一级...

·没劳动合同工伤怎么办理
      没劳动合同工伤怎么办理劳动者与用人单位建立劳动关系，应当通过双方当事人平等协商，订立书面形式的劳动合同来建立。但是，这并不意味着没有书面的劳动合同的存在，劳动者和用人单位之间就无劳动关系存在。合同法上有通过“默示”视为同意而订立的合同，在劳动过程中，对通过默示的方式已经成立的事实...

·辞退检察官的法定事由是什么
      辞退检察官的法定事由是什么检察官的辞退，是指检察机关依照法律规定的条件，通过一定的法律程序，在法定的管理权限内解除检察官的职务关系，取消其检察官身份。检察官的辞退是检察机关的权力，无须事先征得检察官的同意，其后果是解除检察机关与检察官之间的工作关系。1.辞退的条件。检察官法规定:...

·企业辞退员工如何赔偿
      企业辞退员工的赔偿标准为：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，...

·一、不签劳动合同不发工资怎么办?
      一、不签劳动合同不发工资怎么办?用人单位未与劳动者签订劳动合同，并且不支付其工资的，劳动者可以寻找与用人单位之间存在劳动关系的证明资料如：工作证或工作牌(最好盖有公章)、工资卡交易记录、工资条、有公司名称的工装、去地税局打印并盖章的个税完税证明、用人单位为劳动者办理的暂住证、考勤...

·建筑工地受伤如何认定劳动关系
      建筑工地受伤如何认定劳动关系 1、用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。 (一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格; (二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳...

·十级工伤赔偿标准是怎样的？
      一、十级工伤赔偿标准是怎样的 1、十级伤残，一次性伤残补助金为7个月本人工资。 2、本人工资，是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资。本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的，按照统筹地区职工平均工资的300%计算;本人工资低于统筹地区职工平均工...