工程发包合同范本怎么写？

滁州律师网 www.cz148.net

  工程发包合同范本怎么写？
  
  工程在建设初期最好是要签订合同的，因为只有签订了合同才能使工程得到保障，之后才能对工程进行建设。但是工程签订的合同有很多种，工程发包合同就是其中一种，很多人对其都不太了解，我们整理了工程发包合同范本您来阅读一下吧。
  
  工程发包合同
  
  发包人(全称):__________________________________________________________________
  
  承包人(全称):__________________________________________________________________
  
  依照<民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称:______________________________________________________________________
  
  工程地点:______________________________________________________________________
  
  工程内容:______________________________________________________________________
  
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
  
  资金来源:______________________________________________________________________
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围:______________________________________________________________________
  
  三、合同工期:
  
  开工日期:______________________________________________________________________
  
  竣工日期:______________________________________________________________________
  
  合同工期总日历天数_________________天
  
  四、质量标准
  
  工程质量标准:__________________________________________________________________
  
  五、合同价款
  
  金额(大写):_____________________________元(人民币)
  
  ￥:_____________________________元
  
  六、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括:
  
  1、本合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、本合同专用条款
  
  5、本合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单
  
  9、工程报价单或预算书
  
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  10、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。
  
  11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。
  
  12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  
  七、合同生效
  
  合同订立时间:________年__________月__________日
  
  合同订立地点:_________________________________________________________________
  
  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
  
  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
  
  住所:_______________________________住所:______________________________________
  
  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
  
  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
  
  电话:_______________________________电话:______________________________________
  
  传真:_______________________________传真:______________________________________
  
  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
  
  账号:_______________________________账号:______________________________________
  
  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
  
  一般发包人和承包人要填写清楚，之后工程概况要叙述清晰，比如工程的名称以及工程的地点，这些都是不能少的。而且时要将施工范围写明，还要将施工的结尾日写清，以便以后核算施工金额。
  
  

·若买方已抵押贷款该如何处理
      对于没能够挤入“拼爹”一族的工薪阶层来说，能够全款买套房子是个比较难实现的一个目标，所以，一般只能退而求其次去买套二手房，只能凑钱先付了房子的首付，剩余的房款直接借助于银行的力量，那么二手房贷款流程是什么，就成了贷款一族迫切想要知道的法律知识，而对于已经通过贷款拥有一套房屋的人来...

·公司债券分为哪几种？
      公司债券分为哪几种？ 1、按是否记名 ①记名公司债券，即在券面上登记持有人姓名，支取本息要凭印鉴领取，转让时必须背书并到债券发行公司登记的公司债券。 ②不记名公司债券，即券面上不需载明持有人姓名，还本付息及流通转让仅以债券为凭，不需登记。 2、按分配利润 ①参加公司债券，指...

·欠钱不还还把欠条撕了怎么办？
      欠钱不还还把欠条撕了怎么办？可以用证人证言和手机信息作为证据，起诉要求还钱。没有欠条的，当事人可以搜集转账记录、聊天记录、电话录音、证人证言等相关证据材料，向人民法院提起民事诉讼，要求对方偿还欠款。提起民事诉讼时需准备：民事起诉状，对方身份证复印件，证据清单和证据材料(即对方欠款...

·债权转让的通知义务的法律规定
      债权转让的通知义务的法律规定一、债权转让的通知义务的法律规定《中华人民共和国民法典》第五百四十六条规定：“债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。”这一条明确了我国在债权让与对债务人生效的问题上采用的是通知原则，债权人转让权利的，只需通知债务人，即对...

·债权转让的管辖权的分析
      债权转让的管辖权的分析债权转让第三人是很容易发生纠纷的，因为债权转让很有可能债务人不得对第三人履行债务。所以处理债权转让纠纷，需要选择具有管辖权的法院，这样法院才能受理。我们就为您简要分析一下债权转让的管辖权，希望对您有所帮助。 债权转让的管辖权的分析 (一)债权转让协议约定了...

·利用离婚逃避债务可以吗
       一、利用离婚逃避债务可以吗 法院在实际处理对夫妻离婚债务过程中，一般也是让夫妻双方自行协商对财产的分割及债务的分担。《民法典》第一千零八十九条规定：“离婚时，原为夫妻共同生活所负债务，应当共同偿还，共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿;协议不成时，由人民法...

·一、遗产继承范围内承担责任执行债务清偿义务吗?
      一、遗产继承范围内承担责任执行债务清偿义务吗? 遗产继承范围内需要承担债务清偿责任。 《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效) 第一千一百五十九条 【遗产分割时的义务】分割遗产，应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务;但是，应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承...

·企业债券管理条例的内容是什么？
      企业债券管理条例的内容是什么？ 企业债券管理条例 第一章 总　则 第一条为了加强对企业债券的管理，引导资金的合理流向，有效利用社会闲散资金，保护投资者的合法权益，制定本条例。 第二条本条例适用于中华人民共和国境内具有法人资格的企业(以下简称企业)在境内发行的债券。但是，金...

·认定夫妻共同债务应考虑哪些因素
      认定夫妻共同债务应考虑哪些因素实践中，夫妻在离婚时，对一项债务的清偿有时会存在“踢皮球的情况”，即夫妻俩都不愿意由自己偿还，认为该债务应该由对方偿还，这时就需要对该项债务进行认定。那么，对于夫妻共同债务应该怎么认定呢？换言之，夫妻共同债务认定应考虑哪些因素？请从下文中进行了解。 ...

·债的保全中的撤销权的成立条件有哪些？
      在复杂的债务关系中，有的债务人为了保全自己，逃避债务，滥用债务转让的权利，使得债权人无法追偿债务人，所以这时候债权人会行使自己的撤销权请求法院撤销，来维护自己身为债权人的权利。但是撤销权的成立要符合一定的法律规则，那么，债的保全中的撤销权的成立条件有哪些?请看下文。债权人撤销权的...

·合伙企业法人对外借贷可以吗？
      合伙企业法人对外借贷可以吗？资金拆借是一种临时调剂性借贷业务，是缺头寸的向多头寸的银行或其他金融机构拆借资金。那么针对合伙企业法人借贷有哪些规定呢?关合伙企业法人对外借贷的禁止性规定的内容是什么？请阅读下面的文章进行了解。 一、合伙企业法人对外借贷可以吗？ 一、我国《公司法》第6...