建设施工合同范本是什么?

滁州律师网 www.cz148.net

  建设施工合同范本是什么？
  国家为了保证经济市场能够有一个合法稳定的环境，对我国的经济活动制定了相应的法律规定。要求我国的经济活动，必须在法律规定的范围内进行。并且在活动开始之前需要签订相应的合同规范条款，用此来保证双方的经营活动能够合法有效。那么，建设施工合同范本是什么？
  
  一、建设施工合同范本是什么？
  
  发包人(全称):__________________________________________________________________
  
  承包人(全称):__________________________________________________________________
  
  依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
  
  一、工程概况
  
  工程名称:______________________________________________________________________
  
  工程地点:______________________________________________________________________
  
  工程内容:______________________________________________________________________
  
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
  
  资金来源:______________________________________________________________________
  
  二、工程承包范围
  
  承包范围:______________________________________________________________________
  
  三、合同工期:
  
  开工日期:______________________________________________________________________
  
  竣工日期:______________________________________________________________________
  
  合同工期总日历天数_________________天
  
  四、质量标准
  
  工程质量标准:__________________________________________________________________
  
  五、合同价款
  
  金额(大写):_____________________________元(人民币)
  
  ￥:_____________________________元
  
  六、组成合同的文件
  
  组成本合同的文件包括:
  
  1、本合同协议书
  
  2、中标通知书
  
  3、投标书及其附件
  
  4、本合同专用条款
  
  5、本合同通用条款
  
  6、标准、规范及有关技术文件
  
  7、图纸
  
  8、工程量清单
  
  9、工程报价单或预算书
  
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分<通用条款>中分别赋予它们的定义相同。
  
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。
  
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  
  十、合同生效
  
  合同订立时间:________年__________月__________日
  
  合同订立地点:_________________________________________________________________
  
  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
  
  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
  
  住所:_______________________________住所:______________________________________
  
  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
  
  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
  
  电话:_______________________________电话:______________________________________
  
  传真:_______________________________传真:______________________________________
  
  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
  
  账号:_______________________________账号:______________________________________
  
  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
  
  建筑施工团队在进行职工之前签订的建设施工合同范本，是符合我国法律规范的经济活动，受到我国法律的保护。国家之所这么制定，人们之所以这么遵循是为了营造一个合法稳定的市场环境。只有这样，在发生建设施工问题的时候就有相应的文件对问题进行处理，同时也能够保证我国建筑施工的工程质量。
  
  
  
  

·根据我国法律规定如何确定事实劳动关系？
      在当今这个社会，很多刚刚从校园走出来的大学生对于入职的相关问题并不是很了解，因此在我们的现实生活中，存在着很多人虽然进入单位并且工作了，但是却没有和用人单位签订劳动合同，那么这个时候很多人困惑是否构成事实劳动关系，那么，根据我国法律规定如何确定事实劳动关系？接下来我们将为您详细的...

·提起工伤认定的主体有哪些
      在发生工伤事故后，应该申请工伤认定。那么申请工伤认定的主体有哪些?这也就是谁可以申请工伤认定的问题。在确定了申请工伤认定的主体后，对于工伤认定的申报程序有哪些呢?关于上述问题，我们整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答。 一、申请工伤认定的主体有哪些? 根据相关法律的规定，...

·钢筋工程质量验收规范的内容是什么?
      钢筋工程质量验收规范的内容是什么？ 工程质量的好坏取决于工程的各个方面，如材料和施工规范，其中钢筋就是很重要的一个方面。为了规范钢筋的使用，出台了钢筋工程质量验收规范。目的就是加强钢筋材料的质量。所有的钢筋必须达到验收规范的要求，这样才能在根本上保证工程质量不出现问题，具体的质...

·不服仲裁裁决的日期是自然日还是工作日
      不服仲裁裁决的日期是自然日还是工作日?不服仲裁裁决的日期是指工作日。《中华人民共和国劳动调解仲裁法》第四十八条 劳动者对本法第四十七条规定的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。第四十九条用人单位有证据证明本法第四十七条规定的仲裁裁决有下列情形之一...

·单位辞退员工的补偿金怎么补偿
      单位辞退员工的补偿金怎么补偿协商解除经济补偿金等于工作年限乘以月工资(超过12年的,按12年算);因病或非因工伤解除经济补偿金等于工作年限乘以月工资 医疗补助费(不低于6个月工资,重病加50%,绝症加100%)等。1.协商解除经济补偿金=工作年限×月工资(超过12年的,按12年算...

·企业解除劳动合同赔偿标准是什么？
      企业解除劳动合同赔偿标准是什么?企业解除劳动合同赔偿标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。如有需要提前30日的理由(第四十条)，要支付你3个半月的工资。如果单位...

·夜景亮化工程质量评估报告是怎样的
      夜景亮化工程质量评估报告是怎样的？ 随着科学技术越来越发达，人们装点城市的水平也越来越先进，每当夜幕退下，许多城市都会亮起霓虹灯，将整个城市的夜空照亮。由霓虹灯等组成的独特夜景也是需要专门的工程团队来实行，在完工后一般会有专门的质量评估。下面就来了解监理单位夜景亮化工程质量评估...

·地面砖工程质量验收的内容具体有什么？
      地面砖工程质量验收的内容具体有什么？地面砖工程质量是指在验收铺地砖的过程中，对瓷砖的平整度，色差和划痕等的质量检验。通常我们可以目测出地砖的对缝以及拼花是否整齐。如果出现了裂缝及裂纹等状况时，则工程质量不合格。那么，地面砖工程质量验收的内容有哪些呢?听一听我们怎么说： 第一、地板...

·在工伤认定后多久做鉴定
      工伤是工作中不可避免的事故，在企业单位中因公受伤的员工，负责单位因根据相关劳动者保障法，给予相应的补偿。对于工伤，劳动者保障等相关部门有着相应的赔偿基础，以及工伤鉴定等级标准。工伤认定的时间也有着相关规定，那么工伤认定后多久做鉴定，我们接下来带你详细了解有关规定事项。 工伤认定需...

·如何开展征地拆迁工作才能更顺利
      如何开展征地拆迁工作才能更顺利一、经研究确定征地拆迁范围 会商相关部门制定最终征地拆迁范围。（此项工作由拆迁部门负责） 二、征地前期摸底调查 （一）经研究确定拆迁范围后，报请当地人民政府下发收回国有土地使用权的通告。同时，拆迁人应告知公安、工商、房管、国土及其它相关部门，暂停...

·劳动仲裁经济仲裁的区别都有哪些
      劳动仲裁经济仲裁的区别都有哪些1、适用对象不同。经济仲裁适用于平等民事主体之间的经济纠纷关系,处理的是经济合同纠纷和财产权益纠纷;劳动仲裁适用于个人与单位之间劳动关系,处理的是个人与用人单位之间在工资、劳保、辞职辞退、劳动补偿以及工伤等方面产生的劳动争议。2、设立依据不同。经济仲...