拖欠工程款导致停工，可以要求同时支付停工的费用吗？

滁州律师网 www.cz148.net

  1、建筑工程合同对这类情况有约定的，应该按照合同约定处理，承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。



  2、建筑工程合同无约定的，承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。



  合同法规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。



  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

·企业欠钱不还怎么起诉
企业欠钱不还的起诉流程：1、起诉，需要到法院申请立案。2、需要在法定的诉讼时效内提起诉讼。3、法院审判后，可以申请法院强制执行。4、如果债权债务关系明确，适合督促程序的，可以申请支付令。5、如果是拖欠工资(劳动纠纷)可以申请劳动仲裁或向劳动保障监察部门投诉。《民事诉讼法》第十二章...

·有借条对方不还钱如何处理
有借条对方不还钱如何处理一、有借条对方不还钱如何处理借条是指借个人或公家的现金或物品时写给对方的条子，就是借条。钱物归还后，打条人收回条子，即作废或撕毁。它是一种凭证性文书。通常用于日常生活以及商业管理方面。从法律的角度看，借条是表明债权债务关系的书面凭证，一般由债务人书写并签...

·保证之债是夫妻共同债务吗？
保证之债是夫妻共同债务吗？债务形成于夫妻关系存续期间，可以推定为夫妻共同债务。但夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第二十...

·民间借贷合同要公证吗
民间借贷合同要公证吗一、民间借贷合同要公证吗公证与否，取决于双方约定，并非法定必需程序。当然，合同办理公证有两大好处： 1、公证机构的介入有助于为当事人起草、修改、完善合同，弥补当事人相关法律的不足，审核其签订的合同的合法性、合理性，避免合同纠纷的发生，有效防止无效合同的发...

·公司注销后的债务承担是怎样的
公司注销后的债务承担是怎样的公司一旦注销登记，公司即告终止，公司注销意味着企业的法人资格已经消灭，那对于公司的债务是不是就由此消灭了呢?这样对企业债权人来讲是很不利的一件事。那么，究竟公司注销后债务的承担是怎样的呢?下面是我们为您详细介绍。公司注销后的债务承担是怎样的公司注销，其...

·丈夫个人借钱写借条让老婆担保可以吗
丈夫个人借钱写借条让老婆担保可以吗一、丈夫个人借钱写借条让老婆担保可以吗? 丈夫个人借钱写借条可以让老婆担保，法律并没有禁止担保人和借款人是夫妻关系，也就是说可以是夫妻相互担保，但是夫妻双方必须知情。担保人的条件是： 1、具有完全民事行为的自然人，年龄在18(含)-65周...

·没收物品价值是否计入罚没款？
没收物品价值是否计入罚没款?没收物品价值不计入罚没款，罚没金额不包含没收物品折合金额。没收物品和罚没款是两个不同概念，如果“没收物品折合金额”折算成罚没金额的话。罚没款属于行政性处罚，属于没收款。会单独标注说明的。罚没款，主要是指对违反相关法规、条例的行为和事实进行的处罚款，没收...

·有欠条欠钱不还钱怎么办一、有欠条欠钱不还钱怎么办?
有欠条欠钱不还钱怎么办一、有欠条欠钱不还钱怎么办? 1、有欠条、借条或合同的，如果协商不成，可以起诉至法院要求判决对方支付; 2、起诉的流程是： 1)准备好民事诉讼状。 2)到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。 3)按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活...

·债权继承公证的流程是什么
债权继承公证的流程是什么?1、申请。自然人、法人或者其他组织申请办理公证，可以向住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出。2、受理。符合公证申请条件的，公证处进行受理3、审查。公证处受理公证申请后，根据不同公证事项的办证规则，分别审查。4、出证。经审查符合《公证法》...

·借款利息怎么约定才是合法的
借款利息怎么约定才是合法的一、借款利息怎么约定才是合法的 1、年利率未超过24%的，合法有效。双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。 2、年利率超过24%不到36%的，按当事人意愿。年利率在24%~36%的民间借贷属...

·隐瞒境外存款罪犯罪主体是什么
在我国刑法当中规定的有一些罪名，所针对的犯罪主体是比较特殊的，也就是说我国检察院在侦办某些案件的时候，一般情况下我国普通公民是不会涉及到的。比如说针对境外存款，我国普通公民的境外存款检察院一般不会查处。在下文当中我们为您介绍的是，隐瞒境外存款罪犯罪主体是什么? 一、隐瞒境...