上海市房地产买卖合同范本是怎样的

滁州律师网 www.cz148.net

  我们知道，买房的时候是一定要签订合同的，只有签订了合同，双方当事人的权益才能得到合法的保障。但是，不同地方的买卖合同可能会有所差别，下面，我们带来了一篇上海市房地产买卖合同范本，希望对您有所帮助。
  
  上海市房地产买卖合同
  
  根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。
  
  第一条 乙方受让甲方拥有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)，房地产具体状况如下：
  
  (一) 房地产座落在上海市 【区】【县】　 【路】【弄】【新村】【支弄】　号 室(部位： 　　　 );房地产权证号为： 　　　;房屋类型： 　　 ;结构： 　 　　 。
  
  (二)房屋建筑面积 平方米，该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】 　 平方米。
  
  (三)房屋平面图和房地产四至范围见附件一。
  
  (四)该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】;国有土地使用权以【出让】【划拨】【　　 】方式获得。(五)随房屋同时转让的设备(非房屋附属设备)及装饰情况见附件二。
  
  (六)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。
  
  甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。
  
  第二条 甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为人民币计 　　 元， (大写)： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元。
  
  乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议(附件三)中约定明确。乙方交付房价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。
  
  第三条 甲方转让房地产时，土地使用权按下列第 款办理。
  
  (一)该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从 　　 年 月 　日起至　 　 年　 月 　 日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。
  
  (二)按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
  
  第四条　　甲、乙双方同意，甲方于 年 月 日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的
  
  日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后【签订房屋交接书】【甲方将房屋钥匙交付给乙方】【 】为房屋转移占有的标志。
  
  第五条　　甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施【估值　　倍】【价值　　　　元】向乙方支付违约金。
  
  第六条　　甲、乙双方确认，本合同签订之日，甲、乙双方共同向房地产登记机构申请房地产转移登记手续。
  
  第七条　　上述房地产风险责任自该房地产【权利转移】【转移占有】之日起转移给乙方。
  
  第八条　　本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。
  
  在上述房地产转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用，按本合同附件四约定支付。
  
  第九条　　乙方未在本合同规定期限内将转让价款解交监管帐户的，甲、乙双方同意按下列第 　款内容处理。
  
  一、每逾期一日，乙方支付本合同第二条约定转让价款　　%的违约金，合同继续履行。
  
  二、乙方逾期　　日未将转让价款解交监管帐户的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付本合同第二条约定转让价款　　%的违约金。若乙方违约给甲方造成经济损失且甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。
  
  第十条　　甲方未按本合同第四条约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第 　款内容处理。
  
  一、每逾期一日，甲方支付本合同第二条约定转让价款　　%的违约金，合同继续履行。
  
  二、甲方逾期未交接房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之日起的　　日内，甲方仍未交接房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知甲方，自收到通知之日起的　 日内甲方未提出异议，合同即行解除。甲方应向乙方支付本合同第二条约定转让价款　　%的违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失且乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。
  
  第十一条　　经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。
  
  第十二条 甲、乙双方同意委托上海网上房地产投资管理有限公司对本合同约定的房地产交割进行监管，委托监管事项、内容、权限由甲、乙双方另行与监管方上海网上房地产投资管理有限公司约定。
  
  第十三条 本合同自甲、乙双方与上海网上房地产投资管理有限公司签订房地产交割监管合同之日起生效。
  
  第十四条　　本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，提交上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁，愿意向人民法院起诉的，请将此条款划去)。
  
  第十五条　　本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，和上海网上房地产投资管理有限公司和房地产登记机构各执一份。
  
  以上就是我们为您介绍的上海市房地产买卖合同，供您作为一个参考，买房是人生的大事之一，有很多的事项需要注意，要是你正打算买房，你可以来电咨询网站的专业律师，他们将为你分析问题提供帮助。
  
  

·土地增值税是指在土地使用者缴纳的损失赔偿吗？
      土地增值税是指在土地使用者缴纳的损失赔偿吗?不是损失的赔偿。土地增值税是指转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，以转让所取得的收入包括货币收入、实物收入和其他收入减除法定扣除项目金额后的增值额为计税依据向国家缴纳的一种税赋，不包括以继承、赠与方式无偿转...

·随着我国房地产业的不断发展，房地产已经成为了城市建设和市场经
      随着我国房地产业的不断发展，房地产已经成为了城市建设和市场经济重要的一部分。但是近年来房地产房价高涨，民众购买负担过重买不起房。那么，房地产经纪管理办法是由哪些国家部门颁布的?下面就让我们为您整理一下相关的知识，与您分享一下。 一、房地产经纪管理办法是由哪些国家部门颁布的? ...

·征地补偿费的费在法律上有什么特别要求吗？
      征地补偿费的费率法律上有什么特别要求吗?(一)征地补偿费的费率在法律上是没有特别要求的。(二)土地管理法第四十八条第二款规定：“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、...

·房地产开发商拿到土地后，在房地产开发过程中，会涉及到诸多证书
      房地产开发商拿到土地后，在房地产开发过程中，会涉及到诸多证书，包括建设用地许可证、建设工程许可证和工程质量认定书等。其中工程质量关系到业主的根本利益，开发商必须保证建筑质量符合要求。那么建设工程质量认定书是哪个部门出具的？下面我们给您做个简单概括总结。一、建设工程质量认定书是哪个...

·乌盟地区征地补偿标准是怎样的？
      乌盟地区征地补偿标准是怎样的？我国各地的征地补偿标准历来是当地群众关注的焦点之一，征地补偿的金额关系到当地群众的切身利益，政府在征地之前也会对当地的征地补偿标准进行公示。乌盟即现在的乌兰察布市，它属于内蒙古自治区。乌盟地区征地补偿标准是怎样的呢?我们一起来了解一下吧。 一、乌盟地...

·国土局征收土地流程是怎样的
      国土局征收土地流程是怎样的 一、国土局征收土地流程是怎样的 1、建设项目用地单位报市、县国土行政主管部门申请办理《用地申请》 2、市、县国土行政主管部门拟定《征收土地方案》 内容：《征收土地方案》包括：征收土地的目的及用途，征收土地的范围、地类、面积、地上附着物的种类及数...

·国有商住土地使用证使用年限是多久呢？
      国有商住土地使用证使用年限是多久呢？ 一、商住两用房 商住两用房的水电煤气接入情况因开发商规划而有所差别，一些宜居类的商住项目是民水民电煤气入户，甚至有学区配置，一般这种项目价值相对较高。相比周边70年的普通住宅，小区管理会更严格，绿化环境及配套设施会更完善，相应物业费相对也会...

·农村宅基地危房能不能翻建？
      “乡村宅基地上的老危旧房子，到底能不能翻盖建筑呢? 1、严厉遵照乡村房屋建立规范建房 乡村房屋的建立有一定的规范，农民在宅基地上盖房必需遵照规范来翻盖，不可随意加高 2、坚持“一户一宅”的准绳 这个就不多说了，一户只要一套宅基地，一户多套的宅基地想要盖房 根本别想了，不会...

·吉林省农村土地承包纠纷的法律规定是什么
      吉林省农村土地承包纠纷的法律规定是什么在农村实行土地承包责任制对土地的有效利用起到很大的作用。每个地区由于地方的实际情况不一样，在承包土地中所遇到的问题也就不太一样。在吉林省关于处理相关纠纷就出台了相关法规。那么吉林省农村土地承包纠纷的相关法律内容是什么呢？为您解答。 一、土地承...

·共用土地使用者和共有土地使用者的区别是什么？
      共用土地使用者和共有土地使用者的区别是什么？土地对于我们每个人来说都非常重要，我们进行很多的活动，进行生产生活都离不开土地，因此在对待土地上面很多问题我们需要了解清楚透彻，比如共用土地使用者和共有土地使用者虽然只有一字之差，但是往往一字之差所代表的意义和权利却有着很多大不同，所以...

·不服征地补偿标准是否可诉?
      不服征地补偿标准是否可诉?征地拆迁是实践中经常看到的现象，征地是为了支持国家的大型工程建设，拆迁房子则原因是很多的，但征地拆迁后都会给土地的使用者和拆迁户进行补偿，补偿多少则需要根据当地情况分析。那么不服征地补偿标准是否可诉呢？下面我们和您仔细聊聊一、征地补偿标准征地补偿标准是指...