强电工程承包合同范本是怎样的

滁州律师网 www.cz148.net

  强电工程承包合同范本是怎样的？
  
  电力工程是住宅小区重要的配套工程，需要具备资质的施工企业完成。一般来说，工程发包人将其承包出去的话，要和施工企业签署一份合同，这样即便是今后发生纠纷，双方也有解决的依据。那么强电工程承包合同范本是怎样的？下面我们通过一篇范文告诉您。
  
  
  强电工程承包合同
  
  甲方(建设单位)：
  
  
  联系人： 联系电话：
  
  乙方(施工单位)：
  
  联系人： 联系电话：
  
  工程(以下简称本工程)，于 年 月 日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。
  
  一、工程内容和承建范围
  
  1、工程名称： 工程;
  
  2、工程地址：
  
  3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等;
  
  4、承建范围： 红线范围内强电系统设备及安装工程。
  
  5、安装数量(暂定)：本项目内有总平方数为： 平方。
  
  6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
  
  7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。
  
  二、质量要求
  
  1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程质量达到优良。
  
  三、工期要求：
  
  1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。
  
  2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理
  
  完所有相关手续后交付使用。
  
  四、合同价格及付款方式
  
  1、乙方的工程款项及付款方式：
  
  合同总价为：人民币 正(￥： 元)。
  
  （1）工程费的单价： 元/平方米。
  
  以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。
  
  （2）付款方式：签订合同之日起 日内甲方付总工程款的 %;
  
  2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的 %;
  
  3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的 %。
  
  甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。
  
  五、甲、乙双方责任
  
  1、甲方责任
  
  （1）甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗
  
  埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通;
  
  （2）向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线、平面图等相关资料;
  
  （3）提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;
  
  （4）协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系;
  
  （5）有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证;
  
  （6）组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本
  
  合同第四款第⑵条给乙方付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约滞纳金。
  
  2、乙方责任
  
  （1）严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程
  
  的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲方签字认可;
  
  （2）属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损失和甲乙经济损失等由乙方负责。
  
  （3）本工程所属的线路器材须符合国家相关要求，以满足客户的要求;
  
  （4）服从甲方工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助;
  
  （5）服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成;
  
  六、违约责任
  
  1、合同三方任何一方不能履行或不能全面履行合同条款(不可抗力除外)，均属违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。
  
  2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙方应向甲方承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙方应无条件更换，否则，甲方有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙方负责。
  
  3、如乙方未能在甲方要求的期限内竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟延一天，乙方按合同总价的1%的标准向甲方支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。但因甲方不及时配合乙方解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙方无需承担本款的延迟违约责任。
  
  七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向宝安区人民法院提起诉讼。
  
  八、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。
  
  九、本合同共四份，甲、乙双方各执二份，均具有同等法律效力。
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  日期：
  
  里面详细罗列了强电工程概况。工程的质量要求、工程期限、工程款支付方式及双方责任等。强电工程对施工要求难道高，因此在合同中要写清验收标准。并且合同要经过双方签字，盖章，这样才具备法律效力。
  
  

·未签劳动合同仲裁输了怎么办？
      未签劳动合同仲裁输了怎么办？一、首先是去和公司协商一下，实在不行，可以去法院诉讼。一般情况下都是劳动者去申请劳动仲裁，他们对于公司的一些举动有争议，却没有办法去通过协商去解决，并获得本属于自己的权益，通过法律途径，可以合法的维护自己的利益。有的人因为完全不懂法律，或者因为一些原因...

·工作3年合同到期被辞退可以要求补偿吗？
      工作3年合同到期被辞退后，能否向雇用单位要求经济上的补偿?根据最新《劳动合同法》的规定，这一答案是肯定的，那么应该如何遵循法律的流程进行索赔呢?在此，我们将为您进行简单的介绍，希望能解答您的疑问。 一、工作3年合同到期被辞退可以要求补偿吗？ 如果单位不续签，需要进行经济补偿。 用...

·劳动合同工龄期间解除应如何赔偿？
      劳动合同工龄期间解除应如何赔偿？解除劳动合同经济补偿金：每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。工龄计算是指职工以工资收入为生活资料的全部或主要来源的工作时间的计算。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准...

·劳动保障中的福利待遇包括哪些
      劳动保障是指以保护劳动者的基本权益所采取的一切措施和行为的总和。劳动保障是对劳动者利益的保障，其中明确规定了劳动者的具体福利待遇。那么这些待遇都有哪些呢？我们将在下文中为您解答。 一、劳动保障中的福利待遇包括哪些 基本月薪 —— 是对员工基本价值、工作表现及贡献的认同。 综...

·企业改制就是让职工买断吗？
      企业改制就是让职工买断吗？在现代社会，您经常可以在电视中看到国家将对某个企业进行改制，因此您对于企业改制并不陌生，但是具体的改制的相关事项却不是特别的了解，比如说您会有的困惑就是企业改制就是让职工买断吗？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下企业改制就是让职工买断吗这个问题以及与其...

·其实不仅说正规的大型建筑工程开发商会和施工队签承包合同，即使
      其实不仅说正规的大型建筑工程开发商会和施工队签承包合同，即使我国普通公民在生活当中的自住房在修建的时候，肯定也是有承包方进行的，所以为了保证工期和房屋建筑的质量问题，房屋建筑施工承包合同将是非常重要的凭证。如果不太了解房屋建筑施工承包合同怎么写?希望我们在以下整理的范文能够帮助到...

·房建工程质量检验评定标准有哪些
      房建工程质量检验评定标准有哪些 随着社会的进步人们对房屋的各项要求也是越来越重视，那么房建工程质量检验评定标准有哪些呢？建筑单位在施工的时候需要对工程质量进行严格管理，按照相关规定要求进行验收。按施工过程控制分为三种。下面我们就一起来了解有关房屋建设工程质量验收标准。 建筑工...

·非工伤鉴定待遇是什么意思
      工伤经过鉴定得到一个合理的鉴定等级，同时也会得到相应的工伤赔偿，但是对于非工伤，您了解的可能不是特别的多。虽然不是工伤，您也能得到一定补偿，您对于非工伤鉴定待遇是什么意思应该都有初步的了解，可能不是特别的详细和清楚，接下来我们就给您全面的介绍一下。 一、非工伤鉴定待遇是什么意思...

·员工入职时欺骗公司已育是否会被辞退？
      在我国由于结婚、身孕等原因，女性在找工作中会受到一定的歧视，甚至有些企业明确将是否已婚已育作为选择的标准之一，这样，就出现了谎称已育的情况，那么，员工入职时欺骗公司已育是否会被辞退?这里就由我们为您进行解答吧。一、员工入职时欺骗公司已育是否会被辞退劳动合同法规定，用人单位招用劳动...

·江苏省住宅工程质量分户验收规程是什么?
      江苏省住宅工程质量分户验收规程是什么对于很多人来说，购买一套住宅几乎是付出了毕生的心血。住宅对于我们每个人来说都是相当重要的，您对于住宅工程质量的关注肯定是比较注重的。所以说，建筑单位，施工方和相关的检测单位，对于住宅工程质量在进行验收的时候，也是格外的小心谨慎。在进行验收的时候...

·员工未买社保发生工伤由公司承担赔偿责任吗
      员工未买社保发生工伤由公司承担赔偿责任吗?未买社保发生工伤由公司承担赔偿责任《中华人民共和国社会保险法》第五十八条第一款规定，用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。《工伤...