样板房室内软装设计及购销合同范本

滁州律师网 www.cz148.net

  样板房室内软装设计及购销合同范本
  
  样板房室内软装设计及购销合同
  
  甲方： 乙方：
  
  甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
  
  第一条承包方式
  
  1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
  
  2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
  
  3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
  
  第二条承包内容
  
  共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
  
  第三条 工作期限
  
  1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
  
  2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
  
  有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
  
  （1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
  
  （2）甲方无法提供正常的进场条件。
  
  （3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
  
  第四条 合同价款
  
  1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
  
  2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
  
  款及履行费用按变更后的方案据实结算.
  
  第五条 双方权利及责任
  
  (一) 甲方责任
  
  1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
  
  以确认，以甲方满意为准。
  
  2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
  
  3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
  
  件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
  
  (二) 乙方责任
  
  1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
  
  2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
  
  第六条 项目款支付和结算
  
  1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
  
  第七条 退换货和增补商品条款
  
  1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
  
  3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
  
  4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
  
  第七条 项目竣工验收及标准
  
  1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
  
  2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
  
  第八条 违约责任
  
  1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
  
  算违约金。
  
  2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
  
  0.5%计算违约金。
  
  3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
  
  第九条 其他事项
  
  1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
  
  2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
  
  成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
  
  3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
  
  4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
  
  本合同附件：样板房软装商品清单
  
  委托方：承接方：
  
  委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
  
  地址：地址：
  
  邮政编码：邮政编码：
  
  电话：电话：
  
  传真：传真：
  
  开户行：
  
  帐号：
  
  日期：年月日
  
  日期：年月日
  
  所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·购买二手房时要审查什么事项
      购买二手房时要审查什么事项 由于购买二手房要比购买新房复杂，由此引发的二手房买卖纠纷屡见不鲜，究其原因，大多数是因为购买者在买房时为图省事、怕麻烦，忽视对房屋权属的审查，以及为少交税费，未及时办理产权过户登记手续所致。因此，准备购买二手房的消费者要注意从以下几个方面对买卖房屋的权...

·个人租房协议书怎么写？
      作为劳动者，可能会迁徙到沿海城市务工，这里就不可避免地会遇到租房这样的问题。在书写个人租房协议书时，我们肯定知道租金问题，租房时间，租房起止日期等等，但还有更多值得注意的地方，具体又有哪些呢?下面将给我们做出详尽的解释： 个人租房协议书 甲方(出租方)身份证号码： 乙方(承...

·两限房离婚分割一方非京籍怎么分割？
      近年来，国家推出了一项特殊的购房惠民政策。北京有一种便民房子称为两限房，这类房子在购买时需要满足经济条件、户主户籍等要求。那么夫妻双方离婚时两限房如何分割呢?两限房离婚分割一方非京籍时房子应该怎么分割呢？下面我们来看看具体的规定吧。 新婚姻法对于离婚房产如何分配，有非常明确的...

·离婚房贷怎么算的，离婚房产如何分割？
      离婚房贷怎么算的，离婚房产如何分割？近年来，我国离婚率呈现出与年俱增的趋势，由于在夫妻关系存续期间，建立了诸多债权债务关系，故而在办理离婚手续之前，需要对这些财产进行分割。房产是离婚时争议较大的固定资产，若在分割时发现房贷还未还完，此时离婚房贷怎么算的? 一、离婚房贷怎么算的? ...

·怎么才能避免二手房卖方反悔
      怎么才能避免二手房卖方反悔 1、买方在签约时要求业主本人当面在买卖协议上签名，签名人数以房产证上的姓名为准，如果房产证是两个或两个以上的人，就要求了房产证上的业主全部到场在协议上当面签字。如果有人有事不能到现场，买家可以在签约时通过手机或电话与未到场的业主通话要求其确认同意卖房并...

·在我国规定公积金多久可以买房子?
      在我国规定公积金多久可以买房子? 具体贷款时规定的公积金交纳时间，是根据不同的城市来界定的。就北京来说，北京公积金贷款政策仍然是连续足额缴存住房公积金12个月(含)以上，才可申请住房公积金个人住房贷款。公积金缴存没满一年，是不能申请办理住房公积金贷款的。 1、具有本市城镇...

·商品房一房二卖有什么特征
      商品房一房二卖有什么特征 一、商品房一房二卖有什么特征 1、在前后两个房屋买卖合同中，房地产开发商存在违约或欺诈，而第一买受人一般无过错，第二买受人可能是被欺诈，也可能存在主观恶意。 2、房地产一房二卖的行为必然导致买受人利益受损，一方买受人的债权得不到实现。 3、商品房的一房...

·新房退房注意事项有哪些
      新房退房注意事项有哪些1、购房者违约，开发商可以选择是否要行使合同解除权。《上海市商品房预售合同》第七条所规定的合同解除权的行使主体是开发商，而不是违约的购房者。因此，购房者违约后，开发商可以根据实际情况进行选择，开发商可以要求购房者退房，追究他们的违约金;当然也可以要求购房者继...

·遗产房产继承如何办理继承
      遗产房产继承如何办理继承 (一)房产继承需提交的资料 1、房屋所有权证书; 2、继承公证; 3、继承人身份证及复印件; 4、房屋所有权登记申请书(收件窗口领取)。 注： A、若房改房、经济适用房继承，还需提供《房改售房价格审查书》、《已购住房上市交易申请审批表》(收...

·老人没有立遗嘱怎么分配房子？
      老人没有立遗嘱怎么分配房子？ 一、老人没有立遗嘱怎么分配房子? 老人没有立遗嘱的按照法定继承来进行处理，根据《民法典》(2021年1月1日起施行)的规定： 第一千一百二十三条 继承开始后，按照法定继承办理;有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的，按照协议办理。...

·门面房订了五年合同房东毁约如何起诉
      门面房订了五年合同房东毁约如何起诉 一、门面房订了五年合同房东毁约如何起诉? 1、准备好民事诉讼状。 2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。 3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。 4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后1...