房地产认购协议书是什么样的

滁州律师网 www.cz148.net

  房地产认购协议书是什么样的
  
  一、房地产认购协议书样本
  
  房地产认购协议书
  
  甲方：________ 乙方：____________
  
  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜，在签署正式《商品房买卖合同》之前，达成如下协议：
  
  第一条 项目情况
  
  甲方在位于____________ 拟开发建设住宅小区。
  
  第二条 乙方认购房屋的面积
  
  乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为________㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。
  
  第三条 计价方式与价款
  
  甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款：
  
  按建筑面积计算，该房屋单价为(人民币)________元/㎡。总价款为____________元。
  
  第四条 付款方式及期限
  
  乙方同意按第____种方式付款。 第1种：乙方分期支付购房款。
  
  1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的____即(人民币)________ 元。
  
  2、甲方进入施工现场开始施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的________。
  
  3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的________。
  
  4、乙方在该房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的________。
  
  第2种：乙方办理银行按揭贷款。
  
  1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)________元。
  
  2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。
  
  第五条、乙方的违约责任
  
  乙方如未按本协议约定的时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期15日，甲方有权解除本协议。
  
  因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%，剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕，否则此协议自动终止。
  
  本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。
  
  第六条、 房屋交付期限
  
  1、甲方承诺在____年____月____日前，将符合本协议约定的房屋交付给乙方。
  
  2、如遇下列特殊情况，除双方协商解决外，甲方可根据实际情况予以延期，因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。
  
  第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定
  
  甲方取得《商品房预销售许可证》后，甲乙双方签订《商品房买卖合同》，此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前，乙方可更名一次，在签订《商品房买卖合同》后，乙方如更名须自行到房地产交易中心办理，费用自理。
  
  第八条、 本认购协议一式两份，双方各执一份。在签署之日即时生效，每份具有相同法律效力。
  
  甲方：_______________ 乙方：_______________
  
  联系方式：________________ 联系方式：________________
  
  ____年____月____日
  
  二、认购协议的效力是怎样的
  
  关于认购协议的法律效力存在两种观点：必须磋商说和必须缔约说。必须磋商说是指当事人之间一旦缔结认购协议，双方就负有在未来某个时候为达成买卖合同而进行磋商的义务，只要当事人为缔结买卖合同进行了磋商，即履行了预约义务，而最终商品房预售合同是否缔结成功则非其所问。必须缔约说则认为认购协议的效力就是缔结商品房预售合同，故当事人仅仅为缔结预售合同而进行磋商是不够的，还必须成功缔结本约，否则认购协议毫无意义。具体而言，还应视个案情况进行认定：
  
  1、如果认购协议内容尚不包括预售买卖合同主要内容，采用必须磋商说较为合理，因为双方对买卖合同主要内容仍未达成共识，认购书只能约束双方在约定时间内就订立买卖合同尽到诚信义务的磋商，而难以约束其必须订立买卖合同。双方经诚信磋商后难以达成一致的，任何一方不应视为违约;反之则可要求其承担责任。
  
  2、如果认购协议已包括买卖合同的主要内容，采用必须缔约说较为合理。在商品房认购书确定房号、价格、面积等购房合同成立的条件时，应当认定其合同效力。认购协议未尽事宜，完全可以通过合同漏洞填补的方法确定，开发商即负有为认购人保留预订的商品房的义务。需要注意的是，只有在售房人拒绝履行洽谈签约义务时，买受人才有权请求法院强制其将房屋出售给自己。
  
  因此，商品房认购协议的效力要根据具体情况而定，如果认购协议中没有包括买卖合同的主要内容，则认购协议是完全有效力的;如果认购协议中包括了买卖合同的主要内容，则必须要购房者与开发商缔结了本约，认购协议才有效力，否则它是没有意义的。
  
  有购房打算的，可以和房地产企业签订房地产认购协议书，双方达成一个购房的意向，等房子真正交付的时候，双方可以签订买卖合同。认购协议书也是房地产交易市场中的购房合同的一种补充，确保房地产交易市场的有序发展。如果对于协议书的内容有疑问，可以咨询在线律师。
  
  

·河南省征收土地价格是多少？
      河南省征收土地价格是多少?(一)征地补偿《土地管理法》第四十八条征收土地应当给予公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。?征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费...

·淮北市征地补偿标准是怎样的？
      淮北市征地补偿标准是怎样的？ 近年来，安徽淮北市加大了城市建设力度，很多郊区的农田被政府征用，搞基础设施。政府征地过程中一个老百姓关注的焦点，就是征地补偿问题，这个事情如果解决不好，很容易引发纠纷。那么淮北市征地补偿标准是怎样的？下面我们就您简单讲一讲相关知识。 一、淮北市征...

·买卖合同履行地如何确定？
      买卖合同履行地如何确定?买卖合同履行地一般都是被告所在地，或者也可以协商确定，合同纠纷诉讼中合同履行地的确定关系到诉讼法院的确定，合同履行地首先以双方约定的履行地为准，双方没有约定的，根据当事人诉讼请求和结合合同履行义务确定合同履行地。二、合同履行地的确定规则必须根据当事人诉讼请...

·土地使用地最新政策的三大改动
      土地使用地最新政策的三大改动土地一直与农民们的生计有着密不可分的联系，现如今土地资源的开发与利用也变得越来越重要，但在土地开发利用的时候，出现了许多问题，在农村这些问题越发明显，为了解决这些问题，就在2017年国家出台了土地使用地最新政策，下面就由我们来为您介绍一下土地使用新政策...

·合同签订所在地申请仲裁或诉讼的约定有效吗？
      合同签订所在地申请仲裁或诉讼的约定有效吗最高法院有裁定认为，合同争议解决条款中“可裁可诉”，或“或裁或诉”约定，是一个可分割的条款，其中关于仲裁的约定无效，但关于诉讼的管辖约定仍然有效。这个观点是有道理的，应成为统一规则。当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的...

·丢失后能补办土地使用证吗？
       一、丢失后能补办土地使用证吗? 1、办理流程：档案室(查询发证资料)→报纸刊登遗失声明(公开发行的报纸)→测量队实地测量(宗地图)→总窗口受理→进入流程办理 2、所需资料：1、原发证档案(加盖档案室章);2、登报声明作废的报纸原件(登报后1个月申请补办土地使用证);3、...

·外地人在上海可以办理离婚吗
      可以。根据《中华人民共和国民事诉讼法》及司法解释，通常由被告所在地的人民法院管辖，被告所在地是指被告户籍所在地及被告经常居住地，户籍地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。因此，常住上海的外地居民，可以通过人民法院起诉离婚。同时，部分民事案件，还可以由原告所在地人民法院...

·北京市是我国特大城市，近年来房价增长过快，很多外地人在北京打
      北京市是我国特大城市，近年来房价增长过快，很多外地人在北京打拼创业，好不容易才能买一套房子。对于绝大部分人来说，都会通过按揭贷款的方式买房。和开发商签署合同后，就要缴纳一笔首付款。那么，北京买房子首付多少钱?下面我们跟随我们了解下当地政策。 一、北京买房子首付多少钱? 居民家庭名...

·土地确权在父母名下子女是否有继承权及能否变更？
      土地确权在父母名下子女是否有继承权及能否变更？ 1、与父母属于同一户口 根据《农村土地承包法》第三条农村土地承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式：所以土地承包是以家庭为单位，而土地确权过程中一般是以家庭户主为承包人、家庭其他成员为土地共有人进行确权登记，所以如果与父母属...

·征地补偿村里的程序是什么？
      征地补偿村里的程序是什么？ 在现代社会，很多地方都在拆迁，一旦涉及到拆迁的问题您第一时间想到的就是征地补偿费用，除了这个之外，作为被征收土地的人，还应该随时关注征地补偿的程序，这个问题也是十分值得注意的。那么，征地补偿村里的程序是什么？接下来我们将为您详细的介绍一下征地补偿村里的...

·所谓拆迁安置房是指因城市规划、土地开发等原因进行拆迁，而安置
      所谓拆迁安置房是指因城市规划、土地开发等原因进行拆迁，而安置给被拆迁人或承租人居住使用的房屋。因为其安置对象是特定的动迁安置户，该类房屋的买卖除受法律、法规的规范之外，还受到当地政府相关的地方政策的约束。所以和一般的商品房交易有很大的不同。但您不能忽略了在购买安置房的时候也是会产...