建筑工程停工索赔的处理原则是什么?

滁州律师网 www.cz148.net

  建筑工程停工索赔的处理原则是什么？建筑工程在施工过程中，有时候会因为合同一方违约，导致工程被迫停工。作为守约方，应当在工程停工之日起一个月内提出索赔要求，监理工程师接到索赔意向书后，按照一定规则进行处理。那么建筑工程停工索赔的处理原则是什么？下面我们来听听我们的说法。
  一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么？
  1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。
  二、工程停工索赔的处理依据是什么？
  出现类似以上停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据，因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规，有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面：先要提供造成停工原因的有效证明文件，再判定出事情发生的主要责任方，然后根据合同条款及相应资料确定停工天数、人工材料、机械等损失数量及计价准则。综上所述，当建筑工程因为一方原因停工，监理工程师收到建筑工程停工索赔申请书后，要首先明确造成停工的主要责任方和次要责任方。然后根据双方签署的承包合同计算停工带来的损失，包括带来的人工材料、机械设备方面的损失。另外，监理单位还应该要求索赔方提供造成停工的有效书面凭证。

·建筑工程合同应当采用什么形式
建筑工程合同应当采用什么形式一、建设工程合同的概念建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。二、建设工程合同应当采用书面形式的合同根据《民法典》的规定建设工程合同应当采用书面形式的合同。（一）主要理由...

·劳动合同没到期可以辞退吗?
劳动合同没到期可以辞退吗? 我国劳动合同法规定劳动合同没到期单位可以和劳动者解除劳动合同，只要单位向劳动者支付补偿即可，单位是否违法解除劳动合同需要看，单位解除劳动合同是否属于法定解除劳动合同的情况，单位违法解除劳动合同需要支付补偿金的双倍的赔偿金二、用人单位解除劳动合同，...

·抹灰工程质量要求等级是怎样的
抹灰工程质量要求等级是怎样的1、空鼓：现场情况：现场检测发现部分房屋大面积空鼓。参照标准：gb50210-20014.2.5条规定抹灰层与基层之接必须粘结牢固，应无空鼓、脱层、爆灰和裂缝。2、裂缝：现场情况：现场检测发现部分房屋墙面有裂缝。参照标准：gb50210-20014.2...

·什么情形下劳动合同终止
劳动合同的终止分为了法定情形与约定情形，其中约定情形存在太大的自主性，暂不考虑。那么法律中规定的什么情形下劳动合同终止呢？这就是早已经规定好了的内容，下面就让我们来为您做详细介绍吧。一、什么情形下劳动合同终止《劳动法》第23条规定：“劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终...

·工伤残疾等级赔偿多少
1-10级伤残都可以享受一次性伤残补助金，对于伤残津贴不同等级的伤残赔偿不一样，按照个人工资为单位计算，赔偿标准如下：一级：本人工资90%；二级：本人工资85%；三级：本人工资80%；四级：本人工资75%；五级：16个月工资；六级：14个月工资；七级：12个月工资；八级：10个月...

·劳动合同续订通知需要提前多久告知劳动者？
劳动合同续订通知需要提前多久告知劳动者？一、劳动合同续订通知需要提前多久告知劳动者? 劳动合同续订通知需要提前30天左右的时间告知劳动者，这主要也是为了让劳动者尽快的作出决定，劳动者有权利拒绝。续订条件以下情形，符合续订劳动合同的条件： 1、双方协商一致续订劳动合...

·法院认定了劳动关系标准是什么？
我国是一个法治社会，劳动关系就是在保证劳动者的合法权益，所有工作者只要在任何单位企业工作就要签订合同来确立劳动关系，劳动法中明确规定的一项工作，广大工作者要重视劳动关系，避免自己的权利受到侵犯，那法院认定了劳动关系标准是什么？下面就详细介绍。劳动关系认定的三大标准劳动关系的...

·推翻工伤认定决定的方式有哪些?
在钢厂、冶炼厂生产车间劳动的工人，有时候会遇到安全事故导致受伤。伤情不严重的话，工人应当尽快的向劳动局申请工伤认定。当然，工人拿到工伤认定书后，可以对此表示异议，工伤认定的结果也是可以被推翻的。那么，推翻工伤认定决定的方式有哪些?下面我们跟随我们做个了解。一、推翻工伤认定决定...

·工程质量保修期限是什么?
工程质量保修期限是什么？工程质量是我们非常关心的问题，因为这和我们生活居住的地方是否安全可靠有着很大的关系。如果在正常的使用条件下，工程质量出现了问题，那么，工程质量保修期限是多少？保修的范围又是什么？我们将会在本文中进行详细解答。一、工程质量保修期限法律规定国务院的《建...

·一、员工退休前不能辞退?
一、员工退休前不能辞退? 是可以辞退的，但是要遵照辞退的法律流程，也就是提前三十日对要辞退的员工进行辞退说明，并且发放相应的劳动补偿金。一如果没有在30日之前对员工进行辞退说明就员工辞退，是违反了劳动法的，该被辞退的员工可以向劳动部门提出仲裁申请。二、可以解除劳动合同的...

·临时工劳务派遣公司会拖欠工资吗
临时工劳务派遣公司会拖欠工资吗一、临时工劳务派遣公司会拖欠工资吗 1、到劳动行政部门举报(通常是劳动管理监察大队)。 2、用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。 3、也可以直接申请仲裁(仲裁费用200-...