油漆工程承包合同范本是怎么样的 根据国家的法律法规的规定

滁州律师网 www.cz148.net

  油漆工程承包合同范本是怎么样的
  
  根据国家的法律法规的规定，在签署油漆工程承包合同后，要履行合同上的内容，在质量上面也要做到精益求精，在工程方面，如果发现油漆工程有质量问题，那就要及时的反应这个问题。一旦发现重要的问题，一方是有权终止合同的。下面跟着我一起来看看关于油漆工程承包合同范本吧。
  
  一、油漆工程承包的合同是怎么样的？
  
  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。
  
  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
  
  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
  
  4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
  
  二、油漆工程承包合同的工期约定是怎么样的？
  
  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
  
  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
  
  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
  
  三、关于价款和结算的合同是怎么样的？
  
  1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。
  
  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
  
  3、付款方式：
  
  a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。
  
  b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元
  
  c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。
  
  d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。余款5% 元待壹年保修期满后结清。
  
  四、关于承包材料的合同是怎么样的？
  
  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
  
  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
  
  3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
  
  五、合同范本是什么？
  
  1、本合同一式____ 份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。
  
  2、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
  
  建设单位（发包方）：____________________ 工程负责人：____________________________ ____年____月____日
  
  建工单位（承包方）：____________________ 工程负责人：____________________________ ____年____月____日
  
  乙方如果因为质量问题而没有被验收成功的话，所遇到的问题该由乙方自己承担，工期也不能够顺延的。总之，一旦签署了合约，就要对其负起责任来。对于油漆工程承包合同范本相信你肯定有所了解了，如还有问题，请咨询律师。
  
  

·企业承包钢结构工程资质标准有哪些
      企业承包钢结构工程资质标准有哪些？ 钢结构工程专业承包资质标准于2015年1月1日正式实施。钢结构工程专业承包资质分为一级、二级、三级。 一、一级资质标准 1、企业资产 （1）净资产3000万元以上。 （2）厂房面积不少于30000平方米。 2、企业主要人员 （1）...

·代为销售劳动关系是如何进行认定的？
      现在不少的企业都希望自己的公司里面有一些比较厉害的销售人员，但是销售人员在积累了一定的经验的时候常常会选择自立门户或者是去其他更好的企业，这个时候就可能会出现一些劳动纠纷，而解决这些纠纷最重要的事情就是对劳动关系进行认定，那么代为销售劳动关系是如何进行认定的? 根据劳动和社会保障...

·哪几种情况不属于工伤？
      哪几种情况不属于工伤？ 一、哪几种情况不属于工伤 根据《工伤保险条例》第十六条规定 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤： (一)故意犯罪的; (二)醉酒或者吸毒的; (三)自残或者自杀的。 工伤保险的认定 劳动者因...

·非法使用童工怎样判决？
      儿童是祖国的未来，是国家重点关心的弱势群体。但是现在社会上出现了一些黑心的商家，非法雇佣童工进行劳动。那么对于非法使用童工怎样判决?这是您一直关心的问题，下面我们为您解答。 一、非法使用童工怎么判? 雇用童工从事危重劳动罪 (刑法第244条) 本罪是指违反劳动管理法规，雇用...

·疫情期间员工工资待遇是怎么规定的？
      疫情期间员工工资待遇是怎么规定的?疫情期间员工工资待遇按照不低于最低工资待遇发放，未参加工作的员工也需要发放规定标准的生活费，根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》的相关规定：企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与...

·劳动合同成立需要具备哪些条款？
      劳动合同成立需要具备哪些条款？ (一)劳动合同期限; (二)工作内容; (三)劳动保护和劳动条件; (四)劳动报酬; (五)劳动纪律; (六)劳动合同终止的条件; (七)违反劳动合同的责任。劳动合同除前款规定的必备条款外，当事人可以协商约定其他内容。 劳动合同必备...

·股份有限公司股权转让不需要工商变更吗
      股份有限公司股权转让不需要工商变更吗一、股份有限公司股权转让不需要工商变更吗股份公司(非上市)股份转让无需申请工商变更登记。根据《公司登记管理条例》第九条规定，公司的登记事项包括：(一)名称;(二)住所;(三)法定代表人姓名;(四)注册资本;(五)公司类型;(六)经营范围;(七)...

·关于赔偿劳动法劳动合同的解除劳动合同吗？
      关于赔偿劳动法劳动合同的解除劳动合同吗？ 一、新劳动法辞退员工补偿规定 根据《劳动合同法》第46条规定,用人单位按照上述第36条、第40条、第41条的规定解除劳动关系的,应当向劳动者支付经济补偿。 第47条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工...

·解除劳动合同需要同时支付代通知金和经济补偿金吗?
      解除劳动合同需要同时支付代通知金和经济补偿金吗? 在劳动合同履行过程中，在劳动者无法定过错的情形下，出现了法定的特别情形，即《劳动合同法》第四十条规定的情形，法律允许用人单位解除劳动者合同。由于用人单位单方面解除合同，势必给劳动者造成一定的经济损失，而劳动者本身又无过错，因此法律...

·试用期工伤痊愈辞退是否合法？
      试用期工伤痊愈辞退是否合法?试用期工伤痊愈辞退是不合法，试用期发生工伤，用人单位因为工伤辞退员工不合法，要支付赔偿金，同时用人单位要承担工伤赔偿责任。《劳动合同法》　　第二十一条　在试用期中，除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。...

·九级工伤能有多少赔偿？
      九级工伤能有多少赔偿?九级工伤能有8个月的本人工资，这是一次性伤残补助金，除此之外的医疗费用，还有误工时间的赔偿费用，都能够得到赔偿。 一次性伤残补助金8个月，由社保机构支付。赔偿基数2551元×8个月=20408元。劳动合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动合同的，由用人单位支...